合同解釋的標準是什麼
合同解釋順序
某項目法人(以下稱甲方)與某施工企業(以下稱乙方)於201*年6月5日簽訂了合同協議書,合同條款部分內容如下:
一、合同協議書中的部分條款
(一)工程概況
工程名稱:商品住宅樓
工程地點:市區
工程內容:五棟磚混結構住宅樓,每棟建築面積爲3150㎡
(二)承包範圍
磚混結構住宅樓的土建、裝飾、水暖電工程
(三)合同工期
開工日期:201*年5月15日
竣工日期:201*年10月15日
合同工期總日曆天數:147日
(四)質量標準
達到某國際質量標準(我國現行強制性標準未對該國際質量標準作規定)。
(五)合同價款
合同總價:人民幣伍佰陸拾萬捌仟元整(¥566.8萬元)
(六)乙方承諾的質量保修
1.地基基礎和主體結構工程,爲設計檔案規定的該工程的合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏,爲3年;
3.供熱與供冷系統,爲3個採暖期、供冷期;
4.電氣系統、給排水管道、設備安裝,爲2年;
5.裝修工程,爲1年。
(七)甲方承諾的合同價款支付期限與方式
1.工程預付款:在開工之日後3個月內,根據經甲方代表確認的已完工程量、構成合同價款相應的單價及有關計價依據計算、支付預付款。根據實際情況,預付款可直接抵作工程進度款。
2.工程進度款:基礎工程完成後,支付合同總價的15%;主體結構四層完成後,支付合同總價的15%;主體結構封頂後,支付合同總價的20%;工程竣工時,支付合同總價的35%.甲方資金遲延到位1個月內,乙方不得停工和拖延工期。
二、施工合同專用條款中有關合同價款的條款
合同價款與支付
工程竣工後,甲方向乙方支付全部合同價款:人民幣伍佰陸拾陸萬捌仟元整(¥566.80萬元)
[問題]
(1)上述施工合同的條款有哪些不妥之處?應如何修改?
(2)上述施工合同條款之間是否有矛盾之處?如果有,應如何解釋?簡述施工合同的組成與解釋順序。
(3)合同如有爭議,應如何解決?
[參考答案]
(1)存在以下不妥之處:
①竣工日期爲201*年10月15日不妥,應調整爲201*年10月9日。
②工程建設中,施工質量應符合我國現行工程建設標準。採用國際標準或者國外標準,現行強制性標準未作規定的,應當由擬採用單位提請建設單位組織專題技術論證,報批准標準的建設行政主管部門或者國務院有關主管部門審定。
③合同總價應爲人民幣伍佰陸拾萬捌仟元整。在合同檔案中,用數字表示的數額與用文字表示的數額不一致時,應遵照以文字數額爲準的解釋慣例。
④乙方承諾的質量保修部分條款不符合《房屋建築工程質量保修辦法》的規定。《房屋建築工程質量保修辦法》規定,在正常使用下,房屋建築工程的.最低保修期限爲:地基基礎和主體結構工程,爲設計檔案規定的該工程的合理使用年限;
屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏,爲5年;
供熱與供冷系統,爲2個採暖期、供冷期;
電氣系統、給排水管道、設備安裝爲2年;
裝修工程爲2年。
其他項目的保修期限由建設單位和施工單位約定。
⑤甲方承諾的工程預付款支付期限和方式不妥。預付款制度的本意是預先付給乙方購置材料、設備及工程前期準備等工程借款,以確保工程順利進行,故此,甲方應按施工合同條款的約定時間和數額,及時向乙方支付工程預付款,開工後可按合同條款約定的扣款辦法陸續扣回。而工程進度款則應根據甲乙雙方在合同條款約定的時間、方式和經甲方代表確認的已完工程量、構成合同價款相應的單價及有關計處依據計算、支付工程款。
(2)合同協議書中的合同總價與施工合同專用條款的合同總價規定不符。應當按照合同協議書中的人民幣伍佰陸拾萬捌仟元整確認合同總價。一般建設工程所涉及到的合同檔案及解釋順序爲:
①合同協議書;
②中標通知書;
③投標函及投標函附錄;
④專用合同條款;
⑤通用合同條款;
⑥技術標準和要求;
⑦圖紙;
⑧已標價工程量清單;
⑨其他檔案。
一般來講,各個合同檔案應能相互解釋,互爲說明。當發生衝突時,上述合同檔案的優先解釋順序爲從前至後效力依次降低。
(3)對合同執行過程中的爭議,可透過下列途徑解決:
①雙方友好協商;②按合同約定的辦法提請調解;③向約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院起訴。
-
水泥製品的合同模板
隨着人們法律意識的建立,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同能夠較爲有效的約束違約行爲。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎?下面是小編爲大家整理的水泥製品的合同模板,僅供參考,大家一起來看看吧。水泥製品合同1賣方(甲方):代表:買方(乙方):代表:根據《中華...
-
技術諮詢費合同模板
隨着人們法律觀念的日益增強,合同對我們的幫助越來越大,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼大家知道合同的格式嗎?以下是小編爲大家整理的技術諮詢費合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。技術諮詢費合同1甲方(客戶):地址:電話:乙方:地址:電話:根據《合同法》等...
-
委託拍賣合同模板10篇
隨着時間的推移,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼相關的合同到底怎麼寫呢?下面是小編收集整理的委託拍賣合同10篇,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。委託拍賣合同篇1委託方(甲方):西安產權交易中心受託方(乙方):依據國...
-
關於貸款合同模板7篇
隨着人們法律意識的建立,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編幫大家整理的貸款合同7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。貸款合同篇1委託人(甲方):受託人(乙方):甲方根據《住房公積金管理條...