裝修民事起訴狀範文
發生裝修糾紛的民事起訴狀如何寫?那麼,下面是本站小編給大家整理收集的裝修民事起訴狀範文,內容僅供參考。
裝修民事起訴狀範文1
原告:xxXXX裝飾設計工程有限公司,住所地:xx市XXX路商城路交叉口XXX國貿XXX室。
法定代表人:XXX,任董事長。
被告XXX,男,xxx年5月16日出生,漢族,住xx市XXX區XXX路XXX號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款XXX元,違約金XXX元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告於xxxx年5月31日同被告簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發包的xx市XXX休閒商務會館改造翻新項目,合同價款爲人民幣72萬元,雙方約定合同生效後由被告分四次向原告支付,具體付款方式爲:簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓後包房完工支付20萬元;項目整體完工後三個月至一百天內支付9萬元,並約定如在一百天後支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月後20天內支付剩餘1萬元。合同簽訂後,原告如約履行了合同義務,而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)後以種種理由推拖支付剩餘款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失,爲維護原告的合法權益,特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院,請依法判如所請。
此致
xx市金水區人民法院
具狀人:xxXXX裝飾設計工程有限公司
二0XX年XX月XX日
裝修民事起訴狀範文2
原告: ,男, 族, 年 月日出生,住
電話:1381 0。
被告:xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司。
住所地xx市xx經濟技術開發區文化園西路3號
法人代表
電話:
被告:xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店
住所地xx市xx經濟技術開發區文化園西路x號
法人代表
電話:
案由:裝飾裝修合同糾紛
訴訟請求:
1、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司繼續履行《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協議》。
2、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司向原告支付違約金(自xxxx年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造價的2‰計算)。
3、請求法院依法判令xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店繼續履行《內購材料供應合同》。
4、訴訟費用由被告承擔。
起訴事實與理由:
原告爲了裝修購買的位於xx市大興區 的房屋,於xxxx年4月20日與被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司(以下稱xxx開發區分公司)簽訂了《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協議》,與xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店(以下稱xxx開發區店)簽訂了《內購材料供應合同》。二被告同屬xx百安居公司,共同收取工程款。合同約定,由xxx開發區分公司負責施工,工程款共計 元,工期75天,百安居採取特有的“清包工、陪購材料”的方式,原告所需裝修材料必需在被告xxx開發區店購買。合同簽訂後原告根據被告提供的預算在xxxx年 月 日至xxxx年 月 日往二被告共用的資金卡內付了材料款和人工費等共計 0 元,此款現仍有餘額。
xxxx年 月 日開始施工後先後出現了多處質量問題,經與被告xxx開發區分公司多次協商,最後雙方於xxxx年10月26日達成解決方案,賠償原告損失49593元。此後由於被告方施工負責人變動等原因工程一直處於半停工狀態,原告多次向百安居領導投訴、協商未果。xxxx年6月22日被告方店長帶工人在衛生間施工時違章操作,造成重大安全隱患,被小區物業責令整改,並告知以後由原告承擔相應責任。原告與被告的爭議一直不能協商解決投訴至xx市 工商局消保科,在該科的多次調解下百安居領導在xxxx年7月31日答應保證在一週內工程完工交付使用,可是事後工程仍然處於停工狀態。
現在室內原告定製的嵌入牆內的十餘組壁櫃還沒有安裝,後續的電線、管道等附屬設施無法安裝。由於工程停工時間長已裝修部分無人維護造成牆面乳膠漆發黃,7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂,這些質量問題難以完全修復。
被告工期延誤已達二年多之久,理應繼續履行合同、繼續施工將符合質量要求的裝修房屋交付給原告。由於被告的違約行爲造成原告二年多不能入住使用房屋,以及裝修工程中存在多處質量問題給原告造成了巨大的.經濟損失,被告理應承擔違約責任。爲此特提起訴訟,請依法裁決。7膠部7年修工程訊
此致
xx市大興區人民法院
起訴人:
年 月 日
相關知識
民事起訴必須符合下列條件:
1、原告是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織;
2、有明確的被告;
3、有具體的訴訟請求和事實、理由;
4、屬於人民法院受理民事訴訟的範圍和受訴人民法院管轄。
民事訴訟起訴應當提交的訴訟材料:
1、民事起訴狀
起訴狀應當記明下列事項:
(1)當事人(包括原、被告)的姓名、性別、出生年月日、民族、職業、工作單位、住所、聯繫方式。(當事人爲法人或其他組織的,應寫明名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯繫方式)。
(2)案由。
(3)訴訟請求(分項寫明向法院起訴所要達到的目的)。
(4)所根據的事實與理由(寫明起訴或提出主張的事實依據和法律依據,包括證據情況和證人姓名及聯繫方式)。
(5)起訴狀所遞交的人民法院名稱。
(6)起訴人簽名、日期。
(7)起訴狀用A4型紙,並按被告人數提交副本。
2、證據材料
(1)主體資格證明。如身份證、結婚證、營業執照等。
(2)法定代理人證明、法定代表人(或負責人)證明。
(3)授權委託書。
(4)證明民事法律關係發生、變更、消滅等事實的證據。
-
關於交通事故的起訴狀範文
原告向法院起訴,應遞交起訴狀,並按照被告人數遞交副本,那麼,下面是小編給大家整理收集的關於交通事故的起訴狀範文,供大家閱讀參考。關於交通事故的起訴狀範文1原告(系死者柏xx之妻):周xx,女,漢族,1xxx年11月x2日出生,家住雲南省玉溪市峨山彝族自治縣甸中鎮易筇路1xx號...
-
交通事故起訴狀書寫指南
一份完整的交通事故起訴狀應該怎麼寫?那麼,下面是小編給大家介紹的交通事故起訴狀書寫指南,希望對大家有幫助。(一)原告原告爲賠償權利人,受傷事故中爲受傷者本人,根據受傷者身份資料寫明出生年月,性別、民族、工作單位、住址、通信地址等情況。單位財產受損的則財...
-
裝修民事起訴狀範文
發生裝修糾紛的民事起訴狀如何寫?那麼,下面是本站小編給大家整理收集的裝修民事起訴狀範文,內容僅供參考。裝修民事起訴狀範文1原告:xxXXX裝飾設計工程有限公司,住所地:xx市XXX路商城路交叉口XXX國貿XXX室。法定代表人:XXX,任董事長。被告XXX,男,xxx年5月16日出生,漢族,住...
-
離婚起訴狀模板
離婚起訴狀怎麼寫?下面是小編給大家分享的離婚起訴狀模板,供大家閱讀參考。離婚起訴狀模板1原告:XXX,女,XXXX年x月3日出生,漢族,住XXXX市XXX區XX路5號西區40號樓4單元403號。被告:XXX,男,XXXX年10月3日出生,住XXXX市XXX區XX路5號西區40號樓4單元403號。訴訟請求:1、判決原...