綠化管網建設工程施工合同

發包方：xxxxx有限責任公司  （以下簡稱甲方）

承包方：xx （以下簡稱乙方）

由於工程建設需要，甲方委託乙方承包室外綠化管道建設工程。爲確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關規定，雙方協商一致簽訂本合同。

第一條 工程概況

1.工程名稱：xx有限責任公司室外綠化管道建設工程。

2.工程地點：xx工業園區(南苑)熱電廠北側。

3.工程內容：詳見工程量清單。

4.工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。

5.結算原則：根據合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。

6.開工：乙方在施工現場具備施工條件後七個工作日內進場開工。

7.本項目所用的所有建築材料、建築構配件及其他設備等（以下統稱工程材料）均由乙方自行採購使用，工程材料符合國家相關標準。

第二條 合同價款（工程款）及支付

1.合同總價（大寫）：xxx元整；（小寫）：xxx元。

本合同爲綜合單價承包合同，單價標準見附件工程量清單。

2.工程款支付：

1）本工程合同生效後，甲方支付合同總價的50%的預付工程款。

2）施工完,畢驗收合格後3日內付清剩餘工程款。

3）付款方式爲銀行轉賬。

第三條雙方權利義務

1.甲方權利和義務

1）按合同要求及時支付工程款。

2）提供本項目施工圖

3）向乙方提供施工場地，保證運輸道路暢通，同時提供乙方施工現場施工用水、用電。

4）按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。

5）協助有關部門配合乙方做好施工現場交叉施工等協調工作。

6）在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料，以及施工現場及毗鄰區域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建築物和構築物、地下工程的有關資料或圖紙，並保證資料的真實性和有效性。

7）甲方負責開挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。

2.乙方權利和義務

1）乙方在收到工程預付款，並在施工現場具備施工條件後七個工作日內組織進場施工。

2）嚴格按照設計圖紙、施工規範及有關技術要求進行施工，施工質量必須符合國家現行有關施工標準，並需透過驗收合格。

3）負責工程的安全生產及施工人員的'施工安全。

第四條 工期的約定

1. 工期：自開工之日起二十個工作日。在工期未順延的情況下，乙方應在前述工期內竣工，並在竣工後通知甲方驗收。

2.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須徵得乙方同意。

3.因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因（如天氣因素影響等）導致停工的，工期順延。

4.因甲方原因致使工程中途停建、緩建，應採取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。

第五條 質量、驗收及結算

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更爲施工依據；以《給水排水管道工程施工及驗收規範》（GB50268-2008）爲施工管理及質量評定驗收標準。

2.本工程質量要求：合格。

3.工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收，並在驗收開始後五日內完成驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視爲驗收合格，甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。

4．驗收完成後乙方提交結算資料，甲方須在收到結算資料後四十日內完成結算審覈並向乙方一次性支付剩餘部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料後三個工作日內未作回覆（或未提出意見），視爲甲方已經覈實並同意確認乙方的結算資料，甲方應按要求剩餘部分工程結算款。

第六條免責條款

施工期間，由於惡劣天氣（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應順延，乙方不承擔責任。

第七條 爭議解決

因本合同發生爭議的，雙方友好協商解決，協商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。

第八條 合同的簽訂和生效

1.本合同經雙方簽字蓋章後生效。

2.本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。

甲方：xxxxxxxxxxxx有限責任公司  乙方：

地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx） 地址：

xxxx

法定代表人：

委託代理人：

電  話：

傳  真：

開戶行：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx

賬  號：  xxxxxxxxxxxxxx

年 月 日法定代表人： 委託代理人： 電  話： 傳  真： 開戶行：xxxxxxxxxxxxxxx 年 月日

乙方承擔。