【精選】買賣合同範文彙編7篇

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的法律效力與日俱增，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的買賣合同8篇，希望對大家有所幫助。

買賣合同 篇1

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：以下簡稱乙方)

甲方委託乙方設計製作。遵照平等互利的原則，經友好協商，雙方達成協議如下：

一、設計及規格要求：

1、乙方根據甲方提出的設計要求進行樣品設計。

2、U盤外觀爲金屬外殼摺疊式。

3、容量爲16G。

二、版權保護聲明

文字、LOGO、相關標識等基礎素材由甲方提供，乙方不承擔相關版權及校對責任，如存在版權爭議由甲方負責解釋和處理解決。

本協議完全履行後，設計方案的版權歸甲方所有，甲方擁有最終處理權。乙方不得另行使用。

三、產品具體要求及價格：

1、外包裝爲金屬盒制，外觀激光雕刻LOGO及甲方提供的相關文字標識。

2、U盤

成品尺寸：

數 量：

單 價：

小 計：元

3、附件

總計：元

四、製作週期及質保時間：

1、乙方設計文稿須經甲方審定簽字，經甲方確認後的樣圖乙方不得擅自修改，數碼打樣經甲方簽字後方可投入批量生產。

2、乙方在簽訂合同後成品於七個工作內日內完成。

3、乙方應確保本產品符合國家相關產品質量標準和安全標準。若出現質量問題，乙方應承擔相應保修責任。

五、付款時間及支付方式：

1、支付方式：製作費爲一次性轉賬支付。

2、 支付時間：簽署合同後，甲方給付製作費人民幣元(大寫金額：)。

六、違約責任：

1、合同簽訂後，雙方應全面履行，如有違約依照《中華人民共和國合同法》處理。

2、乙方的設計不符合甲方要求，乙方需重新根據甲方要求進行設計，直至最終獲甲方認可方能投入生產，所需費用由乙方自行負擔。

3、乙方未能按協議要求按時完成成品製作，每延誤一天乙方需向甲方賠償總費用的千分之一。

4、甲方如未按合同時間付款，每延誤一天乙方有權向甲方收取總費用千分

之一的滯納金。因甲方責任所造成的經濟損失由甲方自行負責。

七、本協議如有未盡事宜，雙方協商解決，如有爭議請北京仲裁委員會仲裁解決。

八、本協議共2頁，一式二份，甲乙方各一份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表簽字： 代表簽字：

簽訂時間：20xx年 月 日 簽訂時間：20xx年 月 日

買賣合同 篇2

賣出人(以下簡稱甲方)：

買受人(以下簡稱乙方)：

依據有關法律、法規和規章的規定，甲、乙雙方在自願、平等和協商一致的基礎上，就PC130-7 (DBM0622) 挖掘機含BB破碎錘買賣和完成其它服務事項，簽訂本合同。

第一條 當事人及車倆情況

(一)甲方基本情況：

1.自然人身份證號碼：

現居住地址：

聯繫電話：

(二)乙方基本情況：

1.自然人身份證號碼

現居住地址 ：

聯繫電話 ：

(三)賣出車輛基本情況：PC130-7 (DBM0622)挖掘機含BB破碎錘及相關配件。 顏 色 黃 購買日期 車架號碼 。

第二條:價格：

經雙方協商該車的轉讓價爲人民幣 ￥ 元(大寫： 元。

第三條 雙方的權利義務

(一)甲方保證賣出挖掘機及DBB破碎錘的合法性以及不存在任何權屬上的法律問題;應提供車輛真實情況和資訊。在乙方購買之日起，挖掘機以前所有的債權債務由甲方負責，乙方不承擔任何費用。

(二)甲方應提供該車的各類證明、證件並確保真實有效。乙方將一次性付清餘款，該機產權屬乙方所有。

第四條 違約責任

(一)違反本合同第三條第1款，乙方有權解除本合同，甲方應無條件接受退回的車輛並退回乙方全部車款並賠償乙方相應的一切損失。

第五條 爭議解決方式

因本合同發生的爭議，由雙方協商解決，調解不成的，可向成都市錦江區人民法院起訴。

第六條 其它

(一)本合同未約定的事項，按照《中華人民共和國合同法》以及有關的法律、法規和規章執行。本合同經雙方當事人簽字或蓋章後生效。本合同一式兩份，由甲方、乙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

簽約時間： 年 月 日 簽約時間： 年 月 日

買賣合同 篇3

賣 方： 徐xx (簡稱甲方) 身份證號：___________________

地址： 聯繫電話：

買 方： 蔣xx (簡稱乙方) 身份證號：

地址： 聯繫電話：

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

第一條 甲方將自有座落於 淄博市張店區美食街西首南側 房屋出售給乙方，乙方對甲方出售房屋已作了解並願意購買。

第二條 甲方出售房屋屬 私有產權 房，用途 商業 ，結構 鋼混 ，總層數 4 層，間數 間，房屋建築面積 平方米，土地使用權面積 平方米。（祥見附件1：房產證及房產證平面圖複印件）

房產證號：

土地證號：

甲方確保該房屋的合法性、真實性、可靠性，未在該房產上設定任何抵押、質押，未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔，驗證該房屋權屬。

第三條房屋固定裝修應保持原狀，房屋內附屬設備等 祥見屋內設備清單 隨房屋一併轉讓給乙方。

第四條依據國家法律、法規、政策，甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一併轉讓給乙方。

第五條 甲乙雙方議定上述房產買賣總價款（含裝修、屋內設備和公共維修基金）爲人民幣（大寫） 萬元整 。

第六條依據國家法律、法規、政策，該房屋交易過程中發生的營業稅、所得稅、土地增值稅由甲方負擔，契稅、印花稅由甲乙雙方各擔一半。

第七條甲乙雙方同意嚴格按照本協議第八條操作程序辦理該房屋買賣事宜。

第八條付款和權屬轉移具體程序：

1、爲了確保交易資金安全，除少量尾款可以直接現金方式支付外，購房款應透過銀行轉帳方式支付。本協議簽署之日甲方向乙方提供其接受房款的：

戶名：

開戶行：

帳號：

甲乙雙方同意根據房屋交易進度分三期支付房款。

2、本協議簽署之日 工作日內，甲乙雙方共同到 市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證透過之日，乙方透過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額 ％首付款，即 元人民幣；

3、甲方在收到首付款當日，將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣合同、稅票、身份證複印件等交給乙方並協助乙方到 市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。

4、乙方取得 市房屋交易管理部門頒發的房屋權屬證書和土地權屬證書之日起 工作日內，乙方透過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額 ％，即 元人民幣

5、房屋尾款 元人民幣，乙方承諾於XX年 月 日之前付清。

乙方根據付款進度將售房款打入甲方帳戶，甲方收款後給乙方出具收條。

第八條違約責任

若甲方房屋產權有問題不能過戶，甲方退回乙方支付購房款，並賠償乙方同期貸款利息，若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。

第九條 本合同一式三份，甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份，第三份

交房屋交易管理部門。

第十條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可透過

協商、訴訟方式解決。

第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與

本合同同具法律效力。

出賣方(甲方)：_____________ 購買方(乙方)__________________

年 月 日

買賣合同 篇4

車位買賣合同（一）

出賣人與買受人經友好協商一致，本着平等互利的原則，就買受人購買的由出賣人開發的××××車庫，達成如下協議：

一、項目建設依據：

出賣人以 方式取得位於 編號爲 的地塊的土地使用權。爲 。

該地塊土地面積爲 ，規劃用途爲 ，土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。

出賣人經批准，在上述地塊上建設商品房， ，建設工程規劃許可證號爲 ，施工許可證號爲。

二、買受人所購車庫基本情況：

買受人購買的車庫爲本合同第一條規定的項目中的第 ，編號爲 （具體位置附圖），屬 結構，層高爲 。該建築位於地上底層。

該車庫建築面積共 平方米，其中，套內建築面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。

三、計價方式與價款：

該車庫按建築面積計算，單價爲人民幣 元/㎡，總金額人民幣 元整。

四、面積確認及面積差異處理：

該車庫按建築面積進行面積確認及面積差異處理。交房後，如果該車庫實際建築面積與合同約定面積有差異，雙方按實際建築面積與本合同約定的單價互補差價，不追究雙方的違約責任。

五、付款方式及期限：

在簽定本合同時，買受人需一次性付清該車庫的'全部總價款。

六、買受人逾期付款違約責任：

自本合同簽定之日起，買受人按日向出賣人支付逾期應付款的萬分之三作爲違約金。

七、關於產權情況的約定：

由於該車庫層高不足2.2米，根據國家有關規定，該車庫僅有使用權，沒有產權。

八、本合同壹式肆份，雙方各執貳份，皆具同等法律效力。

位置附圖：

出賣人（簽章）： 買受人（簽章）：

年 月 日 年 月 日

籤於××省××市 籤於××省××市

標題：

內容：

車位買賣合同（二）

甲方（車庫出賣人）：xx省xxxx房地產公司

電話：

乙方（車庫買受人）：

電話：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上，就買賣車庫達成如下協議：

一、乙方透過公開拍賣競得xx小區 幢 號車庫，屬 結構。

二、乙方按規定付清成交款 （大寫： ），拍賣佣金 （大寫： ）。

三、甲方統一辦理《產權證》，車庫面積以產權部門登記爲準，辦理費用由乙方支付。

四、甲方暫按小區物管費收費標準向乙方收取車庫物管費，()即每平方建築面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。

五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。

六、乙方在使用車庫時，須遵守以下規定：

1、不準將車庫以經營用途使用；

2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區以外的住戶或單位使用；

3、乙方在購得車庫後，應將停放的車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統一登記；

4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓後及其他公共場地；

5、嚴禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不對小區住戶產生不良影響；

6、文明駕駛，安全行車。在小區內應緩行，並注意行人車輛，如發生交通意外自行負責；小區內禁止鳴號，以免影響小區住戶；

7、嚴格遵守物業管理條例及物管公司對小區管理的相關規定，自覺服從管理人員的管理。

乙方須與小區物管公司簽訂《車庫物業管理委託合同》。對違反以上規定行爲，甲方授權的物業管理公司有權制止或處理。

七、本合同一式貳份，雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。

甲方：xx省房地產公司 乙方：

代表：

日期： 日期：

車位買賣合同（三）

本車位使用權轉讓協議由以下協議當事人於_____年___月___日

在________市________（區/縣）簽訂。

協議雙方當事人：

轉讓方（以下簡稱“甲方”）：

受讓方（以下簡稱“乙方”）：

根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方向乙方轉讓東南郡車位使用權相關事宜達成如下協議：

一、車位的基本情況

1.1本次轉讓使用權的車位爲甲方開發的“東南郡一期”商品房地下車位，用途：該車位僅作爲停車專用，不得另作他用；車位編號爲：_____________。（具體位置見附件一地下室車位佈置平面圖）；

1.2地下室內牆面爲普通水泥砂漿粉刷、塗料刷白，水泥砂漿地面。該車位爲劃線分隔，無隔斷牆、無封閉，並由甲方劃好車位分隔線；

1.3甲方保證對以上車位享有合法的所有權。甲方確保上述車位產權清晰，沒有民事糾紛。

二、使用期限

甲方同意將上述車位使用權轉讓給乙方，轉讓期限自本協議生效之日起至“東南郡一期”商品房土地使用權期限屆滿時止。

三、轉讓價款

3.1轉讓按其座落位置以“個”爲單位計價；

3.2甲、乙雙方約定該車位使用權轉讓價款爲人民幣__________________________元（大寫：______________元）。（此價款中不包含車位的物業管理服務費）。

四、付款方式

甲、乙雙方約定在本協議生效之日，乙方一次性向甲方付清全部轉讓價款。

五、乙方逾期付款的違約責任

乙方未按照約定的期限付款的，按照逾期時間，分別做如下處理（不作累加）：

5.1逾期在____日之內，自約定的轉讓價款應付次日起至實際支付之日止，乙方每日向甲方支付轉讓價款

的違約金，協議繼續履行。

5.2逾期超過____日，甲方有權解除協議。甲方解除協議的，乙方按照轉讓價款的______向甲方支付違約金。乙方願意繼續履行合同的，經甲方同意後，合同繼續履行，自約定的轉讓價款應付次日起至實際支付之日止，乙方每日向甲方支付轉讓價款______的違約金。

六、交付期限與方式

6.1甲方應於乙方付清全部轉讓價款後_____天內將車位交付給乙方使用。

6.2車位使用權的交付以雙方簽訂車位使用權交接書爲標誌，如乙方無正當理由拒絕簽訂車位使用權交接書，視爲甲方已完成交付。

七、甲方逾期交付的違約責任

甲方未按照約定的期限交付車位的，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付之日止，甲方每日向乙方支付轉讓價款_______的違約金，協議繼續履行。

八、使用管理

8.1乙方應遵守停車管理人員指示和車輛停放規則有序停放；

8.2停車場專用設施設備的維修費用由全體車位使用權人承擔；

8.3甲方檢修、維護管道需借用乙方車位時，乙方必須無條件的予以配合；

8.4乙方不得擅自改變該停車位的用途，或利用該空間放置易燃、易爆、劇毒、放射性等有害物體；

8.5如果因乙方車體過大影響其他業主停放車輛，甲方有權單方決定爲乙方調整車位，乙方應補足相應的費用；

8.6乙方如需將該車位使用權轉讓或出租給第三方，應當將轉讓或出租範圍限定於本小區範圍內的其他業主；

九、其他

9.1若根據市政或小區整體規劃的需要，在不影響乙方對車位的正常使用的情況下，而在乙方車位前後設定有變壓器、配電箱、地下車庫人行出入口、管網等公共設施的，乙方對此不持異議，不得據此向甲方提出任何要求。

9.2_乙方簽訂本協議時，視爲認可甲方委託的物業管理公司對車位進行管理服務，乙方須同時簽署《臨時管理規約》及《車位服務協議》等，並嚴格遵守。

十、協議爭議的解決辦法

本協議項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向協議簽訂地人民法院起訴。

十一、附則

11.1本協議的附件爲本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力；

12.2本協議經甲、乙雙方簽字或蓋章後生效。本協議一式三份，甲方執二份，乙方執一份，均具有同等法律效力；

13.3本協議未盡事宜，經甲、乙雙方協商可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

附件一：地下室車位佈置平面圖

附件二：車位使用權交接書

甲方（公章）：________________________乙方（公章）：

法定代表人：_______________________法定代表人：

委託代理人：_______________________委託代理人：

證件號碼：_________________________證件號碼：

聯繫地址：_________________________聯繫地址：

聯繫電話：

聯繫電話：

年___月___日_______________________年___月___日

買賣合同 篇5

申請執行人：xxxxx北京分公司

住所地：xxxxxx

負責人：xxx 職務：經理 電話：xxxxxxxx

被執行人：xxxxxx

住所地：xxxxx。

法定代表人：xxxx 職務：董事長

案由：買賣合同糾紛

請求事項

1．強制被執行人履行北京市順義人民法院二oo七年九月三日作出的（XX）順民初字第67xx號民事判決書，立即給付申請人貨款五萬九千八百元並支付利息損失（二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息爲二百九十一元五角三分，自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中國人民銀行規定的同期企業流動資金貸款利率標準計算），並承擔案件受理費六百五十四元；

2．由被執行人加倍支付遲延履行該判決確定義務期間的債務利息；

3．由被執行人承擔本案申請執行費用。

事實與理由

申請執行人與被執行人買賣合同糾紛一案，貴院已經作出（XX）順民初字第67xx號民事判決，根據該判決，被執行人應於該判決生效後十日內償還申請執行人貨款五萬九千八百元並支付利息損失（二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息爲二百九十一元五角三分，自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中國人民銀行規定的同期企業流動資金貸款利率標準計算），於判決生效後十日內執行。案件受理費六百五十四元，由被執行人負擔，於判決書生效後七日內交納。現該判決已經生效，但被執行人並未履行判決書所確定的義務。

根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條的規定：“ 被執行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務的，應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。被執行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務的，應當支付遲延履行金。”被執行人應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。

爲維護申請人的合法權益，現依據《民事訴訟法》第207條之規定提出以上請求，請人民法院依法強制被執行人履行生效的判決所確定的義務。

此致

xx法院

申請人：

xxxxxx北京分公司

年 月 日

附：（XX）順民初字第67xx號生效判決書壹份

買賣合同 篇6

甲方：

乙方：

經甲乙雙方本着平等、自願、誠實守信的原則，按照《中華人民共和國合同法》就養殖場轉讓事宜達成如下協議：

1、養殖場位於濱海經濟開發區大家窪鎮海化街。面積 40.598 畝，東靠 新源供水供水公司；西靠 孫萬河養殖場 ；南靠 蘋果園及海化街；北靠 生產用地。

2、養殖場內有： 蝦棚5座、魚棚1座、蓄水池棚2座、室外蓄水池4口，辦公室及廚房車庫共計15間，養殖水體共計5000立方。

3、養殖場轉讓總價格爲人民幣： 元大寫 （包括場內建築設和固定設施、及場內其它機電設備等）不包括場地租金。

4、付款方式：自合同簽訂之日起三日內由乙方一次性付清所有款項。

5、協議生效後，甲方交付乙方原始土地租賃合同等相關手續。

6、 協議生效後，甲方在簽訂《養殖協議》之前的債權債務與乙方無關。如有債權債務導致乙方無法使用所造成的所有經濟損失由甲方全部承擔。

7、甲乙雙方自簽訂之日起不得違約，如一方違約，違約方應付於對方總價50%的違約金。

未盡事宜由雙方協商解決。協商不成的，雙方均可向有管轄權的人民法院起訴 。

本協議自乙方付款後生效，本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方：

年 月日 乙方： 年 月 日

買賣合同 篇7

買方（以下簡稱甲方）：

賣方（以下簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，在甲乙雙方自願、平等、公平及誠實信用的基礎上，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條標的

（注：空格如不夠用，可以另接。）

第二條質量標準

甲方應當向乙方出示營業執照、生產許可證、流通許可證、稅務登記證、產品檢驗報告及相關證明。茶葉的衛生指標應符合國家標準。凡明示爲：“有機茶”、“無公害茶”、“綠色食品茶葉”、原產地保護名茶的，均應提交認證證明。“有機茶”、“無公害茶”、“綠色食品茶葉”、原產地保護名茶均應當符合相應的標準（注：各項標準以國家有關部門最新頒佈的標準爲準）。

雙方應當將樣品封存保管，用於交貨時對樣驗收。

第三條包裝

茶葉包裝採用方式，執行標準，包裝物由（甲方/乙方）提供，包裝費由（甲方/乙方）承擔。

第四條交貨及運輸

交貨方式：（乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運）；交貨地點：；交貨期限：年月日，或由乙方另行通知；委託運輸公司運輸，運輸方式：，運費由方承擔。

第五條銷售及結算

乙方應當以（經銷/代銷/試銷）方式對外銷售茶葉，結算方式爲：。

第六條定金

乙方應當在年月日前向甲方支付定金元（不超過總價款20%）。合同履行完畢，定金應當（抵作價款/返還乙方）。定金交付後因乙方違約而解除合同的，定金不予退還；因甲方違約而解除合同的，甲方應當雙倍返還定金。

第七條違約責任

1、甲方應當如約提供茶葉，茶葉如不符合質量要求、衛生標準或與樣品不一致的，乙方有權要求換貨、退貨或降級、降價，但應當在收到貨物後日內以書面形式通知甲方，否則甲方有權拒絕；因退換貨發生的費用由甲方承擔。

2、一方遲延交貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款%的標準支付違約金。

3、關於違約責任的其他約定：。

第八條爭議解決方式

本合同項下發生的爭議，可由雙方協商或申請調解解決（各級工商行政管理機關或有調解權限的其它行政機關受理合同糾紛調解）；也可按下列第種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：

1、依法向人民法院起訴；

2、提交仲裁委員會仲裁。

第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式份，甲方份，乙方份，（）份，具有同等法律效力。

第十條其他約定事項：。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日