【精品】商品房買賣合同3篇
隨着廣大人民羣衆法律意識的普遍提高,合同起到的作用越來越大,簽訂合同能促使雙方規範地承諾和履行合作。相信大家又在爲寫合同犯愁了吧,以下是小編爲大家收集的商品房買賣合同3篇,歡迎大家分享。
商品房買賣合同 篇1
1、因房屋主體結構質量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用後,房屋主體結構質量經覈驗確屬不合格的;
2、房屋質量問題嚴重影響正常居住使用;
3、出賣人交付使用的房屋套內面積或建築面積與商品房買賣合同約定面積不符,面積誤差比絕對值超過3%的;
4、出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付款項,經催告後三個月合理期限內仍未履行的,當事人另有約定的除外。
5、商品房買賣合同約定或者法律規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿超過一年,由於出賣人的原因,導致買受人無法辦理房屋所有權登記的;
6、商品房買賣合同約定,買受人以擔保貸款方式付款,因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同並呆滯商品房買賣合同不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。因不可歸責於當事人雙方的事由導致上述情況出現的,當事人可以請求解除合同,出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或定金返還買受人。
出賣人訂立商品房買賣合同時,具有下列情形之一,導致合同無效或者被撤銷、解除的,買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任:
(一)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明;
(二)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實;
(三)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者爲拆遷補償安置房屋的事實。
商品房買賣合同 篇2
原告: ,男, 漢族, 年 月 日出生,住 ,身份證號: 。
被告: ,住 。
法定代表人: 。
訴訟請求:
1,請求判令被告繼續履行雙方於 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》;
2,請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金,暫算至起訴之日止違約金暫計 元。
3,本案訴訟費用由被告承擔。
事實及理由:
年 月 日,經原被告雙方協商一致簽訂了《商品房買賣合同》。合同第三條,“原告購買被告商品房爲第 層 號房,該房屋建築面積共 平方米”。
第五條,“計價方式及價款,1,按建築面積計算,該商品房單價爲人民幣每平方米 元,總金額 元”。
第七條,“付款方式及期限,原告在簽訂本合同時一次性付清房款”。
第十六條,“被告承諾與 年 月 日前,取得前款規定的土地房屋權屬證書,交付給原告”。被告不能在前款約定期限內交付權屬證書,雙方同意按照下列約定處理:2,約定日期起90日後,被告仍不能交付權屬證書或者登記證明的,雙方同意按下列1,2項目處理:“(2)原告不退房,被告自約定日期至實際交付權屬證書或登記證明之日止,按日向原告支付已交付房價款千分之0.1的違約金”。
合同簽訂後,原告按照合同的約定,於當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反合同約定,在 年 月 日前,不僅未交付房屋,也未將土地,房屋權屬證書交付給原告,致使原告到目前爲止不能登記過戶。原告曾多次要求被告履行合同義務,均未果。
原告認爲,合同簽訂後原被告雙方應充分履行合同義務,被告未交付房屋及未交付土地房屋權屬證書的行爲已經嚴重違約。因此,爲維護本人合法權益,特訴至人民法院請求支援我方訴請。
此致
區人民法院
具狀人:
年 月 日
商品房買賣合同 篇3
賣方(以下簡稱甲方):_________
買方(以下簡稱乙方):_________
甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,透過_________方式,取得_________市_________區(縣)_________地塊的土地使用塊,土地面積爲_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國有土地使用證號爲_________。甲方在上述地塊上建設的_________現已竣工,取得房屋所有權證(證號爲_________)。經_________市房屋土地管理局審覈,准予上市銷售,_________市商品房銷售許可證號爲_________。
乙方自願購買甲方的_________房屋,房屋用途爲_________。甲方出售該房屋時亦同時房屋分攤的`土地使用面積轉讓給乙方。
雙方經協商,就上述房屋的買賣事宜,訂立本契約。
第一條_________房屋,建築面積爲_________平方米(含共有共用面積),房屋狀況詳見附件,土地面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產權過戶之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積已經_________房地局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價爲每建築平方米人民幣_________元,價款合計爲(大寫)_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整(小寫:_________元)。乙方預付的定金______元,在乙方最後一次付款時轉爲購房價款。
第三條乙方同意在本契約簽定_________日內將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:
銀行帳號:
第四條甲方同意在_________年_________月_________日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_________。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽定本契約後三十日內,持本契約和有關資料到_________市_________房地產交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房地產權屬資料。
辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。
第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之_________(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過_________日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率人民幣計算。
第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之_________(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過_________日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還,甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事宜,雙方可另籤補充協議。本契約的附件和雙方簽定的補充協議,爲本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約在履行中如發生爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第_________(大寫數字)種方式解決糾紛。
(一)提交_________仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本_________份,房地產交易管理部門壹份,_________。
甲方:_________(簽章) 乙方:_________(簽章)
法定代表人:_________(簽字) 法定代表人:_________(簽字)
身份證號碼:_________ 身份證號碼:_________
地址:_________ 地址:_________
聯繫電話:_________ 聯繫電話:_________
郵政編碼:_________ 郵政編碼:_________
代理人:_________ 代理人:_________
聯繫電話:_________ 聯繫電話:_________
簽約地點:_________
簽約時間:_________年_________月_________日
-
精選買賣合同合集5篇
在當今社會,人們對合同愈發重視,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編爲大家整理的買賣合同5篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。買賣合同篇1乙方:住址:身份證號:一、甲方自願將有全部轉讓權的舊工程機...
-
重慶市蔬菜買賣協議
合同編號:賣方:簽訂地點:買方:簽訂時間:年月日根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,經雙方協商一致簽訂本合同。第一條蔬菜的基本情況編號品種規格產地商標數量(公斤)交貨期限年月日-年月日年月日-年月日年月日-年月日年月日-年月日(注:空格如不夠用,可另附...
-
動產買賣合同範本
隨着法律觀念的深入人心,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能夠較爲有效的約束違約行爲。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,下面是小編整理的動產買賣合同範本,歡迎閱讀與收藏。動產買賣合同範本1甲方(買家):___________地址:___________乙方(賣家):___________地址:__...
-
房屋買賣合同(精選5篇)
在不斷進步的社會中,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那麼合同要怎麼擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編整理的房屋買賣合同(精選5篇),希望能夠幫助到大家。房屋買賣合同1甲方簽名:乙方簽名:根據《中華人民共和國合同法》及其他...