承攬合同範本集錦15篇

隨着人們法律意識的建立，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編整理的承攬合同範本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬合同範本1

甲方：

法定代表人： 職務： 聯繫方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人： 職務： 聯繫方式：

身份證件：

經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其餘輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。

2、所承攬的防水保溫工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。

四、違約責任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。

五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

承攬合同範本2

定作人：（填寫全稱）

承攬人：（填寫全稱）

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，爲明確定作人與承攬人的權利義務關係，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫爲見合同附件一）

1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號）

1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，並註明單位）

1.4 備註：（如無內容，在空格處劃線）

第二條合同價款

2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，並註明幣種）

2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

2.3 付款時間：（寫明年、月、日）

第三條 加工成品質量要求及技術標準：

3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）

3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

3.3 以封存樣品爲質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥爲儲存。

第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

材料名稱

規格型 號

計 量單 位

數 量

質 量

提供日 期

消 耗 定 額

單價（元）

總金額

（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

4.3 定作人於年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條 技術資料、圖紙的提供

5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。定作人未答覆,承攬人有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和複製品。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）

6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，並視爲質量不符合約定。

6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定爲準。

第七條 交（提）定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期爲準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費用負擔：

8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

9.2 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

第十條定作物的保修

10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）

10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。

第十一條 定金及預付款

11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

第十二條 承攬人的違約責任：

12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2 交付定作物少於合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

12.7 由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,並承擔逾期交付的責任。

12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求採取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

12.12 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

第十三條 定作人的違約責任：

13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2 在合同履行過程中由於定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。

13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同並賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。

13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

第十四條不可抗力

14.1 在合同約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失。

14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

第十五條 爭議的解決方式

因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定透過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院爲（根據有利於我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）

第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。

定作人：（公章） 承攬人： （公章）

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號

郵政編碼： 郵政編碼：

合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同範本3

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本着保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，爲避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑：過樑高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂：現澆厚度爲公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款爲人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積爲基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付合同總價款的25%作爲違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日

承攬合同範本4

合同編號：

廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：

廣 告 發 布 單 位 名 稱 （簡稱乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，爲明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同，並共同遵守。

第一條 廣告發布事項

甲方委託乙方以 的形式發佈戶外廣告。

1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他：

廣告發布內容：___________ ___________ ___________ ___________

廣告設計時限：____________________________________________

廣告製作時限：____________________________________________

廣告發布時間和期限： ____________________________________________

廣告發布地點及具體位置：____________________________________________

廣告發布數量及規格： ______________________________________________

其他約定：____________________________________________

第二條 廣告費用、支付期限和方式

（一）本合同廣告費用爲：設計費用（人民幣，下同） 元，製作費用 元，發佈費用 元，合計 元，大寫：

（二）本合同簽訂後，甲方應於 年 月 日前支付廣告費用的 ％即 元，作爲定金，待最後一次支付剩餘款項時抵作價款。剩餘款項分 次付清。

第一次付款： 年 月 日前支付 元。

第二次付款： 年 月 日前支付 元。

第三次付款： 年 月 日前支付 元。

補充約定：

（三）按下列第 項方式支付。

1、支票 2、轉賬 3、現金

其他：

第三條 雙方權利義務

（一）甲方權利義務

1、甲方爲廣告主的，應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列檔案：

（1）營業執照以及其他生產、經營資格格的證明檔案，廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營範圍或業務範圍；

（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明檔案；

（3）發佈法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告，須提供有關行政主管部門的審查批准檔案；

（4）確認廣告內容真實性的其他證明檔案。

2、甲方爲廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業執照和委託協議書。

3、甲方承諾其提供的有關證明檔案真實、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。

4、甲方應在本合同簽訂後的 日內，向乙方提供廣告樣件，並承諾樣件內容真實合法。

5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發佈廣告的，應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。

6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行爲能力人、限制民事行爲能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。

7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。

8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發佈的，甲方有權要求乙方順延發布，如延遲發佈無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。

（二）乙方權利義務

1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設定使用權和廣告發布資格，本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設定規劃的要求。

2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明檔案。

3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批准的事項發佈本廣告。

4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內，發佈本合同約定的廣告。

5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。

6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改後的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的，乙方有權解除合同，不視爲乙方違約。

7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、製作的，乙方應在廣告發布日的 天前，將廣告發布樣件交給甲方，經甲方確認並辦理登記審批後方可發佈。

8、因乙方原因造成廣告無法按期發佈的，乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方，重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。

9、乙方應定期對戶外廣告發佈設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發佈效果。戶外廣告發佈設施損毀和發生故障的，乙方應在 日內修復。

10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起儲存本合同文字和有關資料兩年。

第四條 違約責任

（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未徵得對方同意的情況下擅自修改或違背。

（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的，乙方有權解除合同。

（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。

（四）因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的，乙方給予補發，補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的，乙方應按廣告費用的 %賠償。

（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。

（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發佈的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。

（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果，致使無法實現廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。

（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，爲不可抗力，適用本條約定。

第五條 合同爭議解決方式

雙方在履行合同中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，雙方同意按以下第 種方式解決：

１、向 仲裁委員會申請仲裁；

２、向 人民法院提起訴訟。

第六條其他約定事項

（一）

（二）

（三）

第七條 附則

本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規規定，由雙方協商做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份。

甲方（章）：___________ 乙方（章）： ___________

地址：___________ ___________ 地址： ___________ ___________

法定代表人（簽字）：___________ 法定代表人（簽字）： ___________

委託代理人（簽字）： ___________ 委託代理人（簽字）： ___________

電話： ___________ 電話： ___________

郵政編碼： ___________ 郵政編碼： ___________

開戶銀行： ___________ 開戶銀行： ___________

賬號：___________ 賬號： ___________

年 月 日 年 月 日

承攬合同範本5

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

一． 工程概況

1. 工程名稱：

2. 工程地點：

3. 承包範圍：

4. 承包方式：包工、包料、包費用

5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。

6. 工程質量：本工程爲合格工程（具體要求詳見第三條）

二． 合同單價和付款方式

1. 合同單價：

2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價爲準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

三.技術要求和質量標準

四．違約責任和安全責任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

五．爭議或糾紛處理

1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可

協商解決。

2. 當事人不願透過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議

雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六.保修

1. 本工程保修期爲年

在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知後24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委託他人維修，維修費用由乙方承擔。

七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章後生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方

甲方：

簽字

電話：

甲方駐工地代表：

電話：

執份。 乙方： 簽字 電話： 日期

承攬合同範本6

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本着平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1、項目名稱：

2、項目地點：

二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備註

1 鋼質防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

114樘/363.06㎡

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠岩模壓板；表面處理爲靜電噴塗；顏色 ；門板爲平板；按實際發生數量結算。

三、交貨日期：根據現場進度交貨。

四、交貨地點：工地現場。

五、技術質量要求：

1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

2、產品保證透過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂後，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩餘％爲質保，質保期結束結清。

八、售後服務承諾

1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過後，所有產品實行終身售後服務，只收取材料成本費用。

九、違約責任

1、按《合同法》的相關規定執行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

承攬合同範本7

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

身份證號：

地址：

聯繫方式：

上述各方經平等自願協商，簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內容

房屋基礎及牆身砌築、混凝土澆築、封頂等各項工作內容，並滿足規範和甲方要求。

二、工程價款與支付方式

1、工程價款：

2、該房屋建築工程爲包工承包方式。

3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工後支付%，第二層完工後支付%，工程竣工以後支付%，%作爲質量保證金。質量缺陷責任期爲兩年。

三、甲乙雙方義務與權利

1、甲方定期檢視乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規範進行施工，如果因乙方在施工中違反規範、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，並責令其返工，直到符合要求爲止。

4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架鬥毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯繫，透過正當方式解決。

8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

四、其它

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經雙方簽字並蓋手印後生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢後自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時間：年月日

承攬合同範本8

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。

一、工程範圍：

1、工程名稱：

2、地址：

3、工程要求：符合國家質量標準。

A、冷庫頂棚，牆體保溫，容重30-35KG。

B、冷庫地面保溫容重30-35KG。

C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

D、固化時間：1—15秒。

E、施工平整度：5-7MM。

F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.

G、閉孔率:≥90%

二、施式要求：

1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。

2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。

4、包裝（桶）歸乙方回收。

三、工程造價及結算方式：

1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量爲準。

2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款爲5萬元。材料進入現場付給工程款50%爲9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%爲3萬。

四、工期；

1、每天施工量約：30—40M3

2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

五、工程質量保修及期限

1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。

2、工程保修期爲12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由於土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。

六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

承攬合同範本9

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款爲 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作爲質保金一年後付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點爲長吉高速長春東出口一公里處，時間爲簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的'，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

承攬加工合同（二）

現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本着互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程項目

1、工程名稱_____________________________________________

2、工程地點_____________________________________________

3、工程範圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細檢視後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作爲合同附件，同樣具備合同法律效應）

三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

四、加工產品交付地點________________________________。

五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。）

六、付款方式__________________

1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。

3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

5、驗收合格後一次性支付加工件總額。

七、產品質量保修期

1、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4、油漆_________________

5、噴塑_________________

八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安

全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同後續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

十、違約責任：合同簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。

（本合同所有來往電子郵件作爲本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開戶行： 開戶行：

________年______月_____日

承攬合同範本10

承攬方(甲方)：________

定作方(乙方)：________

雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：

1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：________。

2.交貨辦法：________

(1)交貨地點：________

(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即爲交貨日期。

3.付款辦法：貨物交貨後，供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代爲檢驗。

5.違約責任：________

6.附則：

(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

(3)本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。

(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

(5)貨物運達站。

(6)收貨人。

(7)合同糾紛的處理。

甲方(簽字蓋章)：________

乙方(簽字蓋章)：________

開戶銀行：________

開戶銀行：________

賬號：________

賬號：________

簽訂日期：________

承攬合同範本11

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

第一條：施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。

第二條 施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備： 序號_____、機械名稱 、規格_____、型號、數量_____(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價爲：用挖鬥___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工後，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

三、支付方式

甲方以工程開工日爲起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條 機械設備的使用和管理

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受託方行爲視爲乙方行爲。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無法正常執行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，並報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條 雙方的權利和義務

一、甲方的權利和義務

1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認爲駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，並不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付合同價款。

6、甲方應當爲乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

二、乙方的權利和義務

l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等檔案。

2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

第五條 違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同並要求甲方支付違約金並損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金並賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同後，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

第六條 不可抗力

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

第七條 解決爭議的方式

本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條 合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面檔案，經雙方簽署確認後爲本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以檔案生成時間在後的爲準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同範本12

合同編號：____________

定作方：________________________ 承攬方：________________________

簽訂地點：______________________ 簽訂時間：_______年_____月____日

一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註

項目名稱

任務量（工時）

酬金

完成期限

備註

包乾

工資/小時

合計人民幣金額（大寫）

（注：空格如不夠用，可以另接。）

二、項目的內容及質量技術要求

────────────────────────────────────────

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

───────────────────────────────────────

四、驗收標準、方法和期限

────────────────────────────────────────

五、結算方式及期限

────────────────────────────────────────

六、違約責任

────────────────────────────────────────

七、解決合同糾紛的方式

────────────────────────────────────────

八、雙方協商的其它條款

────────────────────────────────────────

定作方 承攬方

單位名稱（章） 單位名稱（章）

單位地址：____________________________ 單位地址：____________________________

法定代表人：____________________________ 法定代表人：____________________________

法定代表人：____________________________ 法定代表人：____________________________

電話：____________________________ 電話：____________________________

電報掛號：____________________________ 電報掛號：____________________________

開戶銀行：____________________________ 開戶銀行：____________________________

帳號：____________________________ 帳號：____________________________

郵政編碼：____________________________ 郵政編碼：____________________________

（注：除國家另有規定外，鑑（公）證實行自願原則

有效期限：__________年_____月_____日至__________年_____月_____日

監製部門：__________________印製單位：______________________

承攬合同範本13

簽訂日期：____年__月__日

承攬方（全稱）：______

定作方（全稱）：______

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

１．品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

品名：

規格：

單位：

數量：

單價：

金額：

分期：

交（收）貨數量：

交（收）貨日期：___年__月__日

超欠幅度：_____％

總金額（大寫）：

___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分＄____

２．質量標準、驗收方法及地點：____________

３．原材料來源及互利方法：______________

４．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________

５．貨款結算時間及方法：_________________

６．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

７．違約責任：________________

８．其他：_______________

９．不可抗力_____________

１０．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。

１１．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

１２．本合同正本兩份，雙方各執一份___________

１３．本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

承攬人：法人委託書號碼____

定作人：法人委託書號碼______

營業執照號碼

營業執照號碼

承攬人：

定作人：

（蓋章）

法定代表人：

法定代表人：

開戶銀行：

帳號：

開戶銀行：

帳號：

電話號碼：

電掛：

電話號碼：

電掛：

住址：

住址：

（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後）

承攬合同範本14

甲方：

乙方：

爲實現小區物業管理專業化，根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就清水灣小區物業零星維修由乙方承攬事宜，經雙方協商，達成以下協議。

一、服務地點：武漢市東西湖區金湖清水灣小區

二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。

三、服務時間：乙方每週休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證爲清水灣小區正常提供維修服務。

四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包乾，甲方不再承擔任何其他費用。

五、甲方權利義務

1、保障小區正常的工作、生活秩序。

2、計劃和審定小區物業維修項目。

3、監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。

4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。

5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。

6、按期支付維修承攬費。

六、乙方權利義務

1、按照甲方的要求負責小區物業的維修。

2、主動巡迴檢查，發現問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。

3、合理使用原材料，提高物品利用率，儘可能節約成本。

4、遵守甲方的規章制度。

5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。

七、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

甲方：

乙方：

20xx年 月 日 20xx年 月 日

承攬合同範本15

發包單位(以下簡稱甲方)：

承包單位(以下簡稱乙方)：

甲、乙雙方本着平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。爲了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質

1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法覈准，並持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。

2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明檔案的原件和提交複印件以供檢驗。複印件由乙方加蓋公章後作爲本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內，上述資質證明檔案如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更後的資質證明檔案原件和複印件。

4、乙方應保證前述資質證明檔案的真實性與合法性。如乙方以僞造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程

2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內容

施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，爲保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。

注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總日曆天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

五、合同價款

本合同採用單價包乾合同，包括但不限於乙方完成本合同第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價爲：23.5元/m;無淤泥其單價爲：23.00元/m。

1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

3、工程方量按實際收方結算。

六、工程結算

1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審覈，甲方審覈確認後支付已完工程價款的70%;

2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視爲甲方違約。

七、工程質量及技術要求

本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。

2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。

3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

4、竣工結算資料爲壹式3套。

八、安全施工

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

九、履約保證金

本工程履約保證金100萬，合同簽訂後3天內轉入甲方指定帳戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款爲30天，其餘退款按每20天爲退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢後支付時一併支付)。

十、合同簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

十一、違約責任

本合同工程不允許轉包/分包，若甲方覈實乙方有轉包或分包行爲，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日